中国电信曲靖分公司2025年罗平分公司围墙粉刷项目（项目编号：YNJZWJ20250715002），采购人为******有限公司，项目资金已落实，具备采购条件，现进行公开谈判，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加公开谈判。

1.项目概况与采购内容

1.1项目概况：依据中电信曲靖签报〔2025〕1662号文件《关于罗平分公司围墙粉刷的请示》，对罗平分公司围墙进行粉刷，预估金额52000.00元（含税）。现需采购1家供应商提供服务。

  1.2采购内容：

1.3工期：25天，质保：2年。质量标准：一次性验收合格。

1.4本项目设置最高限价，最高限价为52000.00元人民币（含税总价），供应商最终报价高于最高限价的，其应答将被否决。谈判过程中，谈判文件发生实质性改变的，最高限价以谈判小组最终确认的为准。

2.供应商资格要求

2.1供应商基本资格要求

（一）、供应商应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织。合法运作并独立于采购人和采购代理机构。供应商须提供由工商部门核发的已加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照扫描件。法人下属不具备法人资格的分支机构参与应答的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。若供应商为其他依法登记注册的组织，须提供相关登记注册证明材料。未按要求提供证明材料的视为不满足相关要求。

（二）、业绩要求：本项目要求供应商具备自2022年01月01日以来至谈判公告发布之日止，在全国范围内承接的类似项目（类似是指改造或装修）业绩合同不少于1个。

①供应商提供总价固定的合同为单项合同；供应商提供单价固定、按实际发生数量结算的合同为框架合同。

②单项合同需提供合同关键页扫描件；框架合同需提供框架合同的关键页，以及相应的完整订单或完整订单合同证明或结算依据。关键页必须包含合同首页、合同内容页、合同金额页，及可识别的合同执行时间页或合同签订时间页、合同签章页等。

③单项合同以合同签署日期为准，合同未签署日期的以合同中可识别的执行时间为准（合同执行时间为合同内容中可识别认定为合同执行时间的内容“如×年度 -×年度××合同”，要求合同执行时间与“2022年01月01日以来至谈判公告发布之日止”有交集）；框架合同以具体订单执行有效期或订单合同签订时间或结算依据时间为准。

不提供以上证明材料的业绩不予认可（通知书不能替代合同作为证明材料）。

（三）、本项目不接受联合体应答。

2.2供应商不得存在的情形

2.2.1供应商不得存在下列情形之一

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自2022年01月01日起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（自2020年01月01日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自2020年01月01日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）******法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（******）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本项目的代建人；

（12）为本项目的代理机构；

（13）与本项目的监理人或代建人或代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本项目的监理人或代建人或代理机构存在控股或参股关系；

（15）******商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对供应商及其产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一项目涉及多个产品评估品类的，供应商及其任一产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或项目应适用相关的禁止采购处理措施；

（17）法律法规、采购文件限定的其他情形。

2.2.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一分包或者未划分分包的同一项目应答。

2.3 供应商是代理商的，需提供所代理制造商的一级授权证明，本条所指的供应商也包括其所代理的制造商。

2.4产品资格要求：无。

2.5产品制造商（集成商、软件开发商等）资格要求：无。

3.公开谈判文件获取

3.1获取时间：〔2025年07月16日上午08时30分至2025年07月18日下午17时30分〕（北京时间，下同 ）。

3.2获取地点：线上邮箱获取。

3.3获取方式：供应商须将下述文件电子版发邮件至采购代理机构邮箱，进行网上获取商务谈判文件，邮件须以XX公司XX项目材料为主题，发送材料的邮箱须与供应商注明的联系人邮箱保持一致，若因不一致导致谈判文件不能及时查收，由此造成的损失由供应商自行承担，商务谈判文件将以电子档的形式发送至供应商所登记的项目联系人邮箱。

（1）营业执照副本复印件加盖公章；

（2）联系人身份证复印件并加盖公章，并注明项目联系人的电话及邮箱。

注：供应商应保证提供的材料完整、清楚、准确，否则由此导致信息错误造成的损失由供应商承担！

4.应答文件的递交

4.1应答文件递交截止时间（即应答截止时间）和递交地点：应答文件递交的截止时间为〔2025年07月21日15时00分〕，递交地点为〔曲靖市翠峰东路中段-中国电信曲靖分公司办公楼308会议室〕。逾期送达的应答文件将被拒绝。

4.2第一轮谈判时间和地点：本次公开谈判将于上述应答文件递交截止的同一时间、同一地点进行，邀请所有递交应答文件的供应商的法定代表人或其授权代表准时参加。

4.3出现以下情形时，不予接收应答文件：

4.3.1逾期送达或者未送达指定地点的；

4.3.2未按照本公开谈判公告要求获得本项目公开谈判文件的；

4.3.3公开谈判文件规定的其他情形。

5.供应商注册

供应商须在购买公开谈判文件后5日内，通过中国电信阳光采购网（******）完成供应商注册。

6.发布公告的媒介

本公开谈判公告仅在中国电信阳光采购网（******）上发布，其他媒介转载无效。

7.联系方式

采购人：******有限公司曲靖分公司

采购代理机构：******有限公司

2025年 07 月 15 日